内蒙古天亚建筑安装工程有限公司
Inner Mongolia Tianya Construction & Installation Engineering Co. Ltd.
收藏本站
 

和林发电厂2×660MW贮灰场工程管理站水暖、锅炉、水箱、给排水等劳务分包

31
发表时间:2019-09-07 17:27

工 程 招 标 文 件

一、工程概况

工程发包人:内蒙古天亚建筑安装工程有限公司

工程名称:和林发电厂2×660MW贮灰场工程

工程地点:内蒙古呼和浩特市和林格尔县新店子镇附近

工程范围:管理站水暖、锅炉、水箱、给排水等

二、工期:

计划开工时间2019年9月18日,计划竣工时间2019年10月13日,计划开竣工时间根据现场工程的进度情况可能会有调整。

三、技术规范要求

本建筑物包括采暖、给水、排水等安装工程,针对使用功能的特殊要求,具有较高的技术要求,根据施工程序,划分为以下几个主要分项工程进行组织施工。

1、设备安装

本工程所安装设备有锅炉、水箱等,各种设备要根据施工进度,掌握好进场时间,并要与主体施工相配合,及时做好设备基础及预埋地脚工作,为设备安装做好准备工作。设备安装施工中,要充分利用各种中小型机械设备,提高设备就位安装的可靠性。同时在安装设备中,要参照设备附带资料,多咨询厂家,把好质量关。大型设备要单独编制施工方案,经有关方审查同意,再进行施工。

2、生活给水系统安装

生活给水管道全部采用PP-R塑料管,施工中要严格控制管材及管件质量。对管道的支架严格按GB50242中表3.3.10进行设置,以免因支架不合适而使管材受损,卫生器具安装要根据图纸大样和选定器具进行现场确定坐标位置,采用固定方式要先进、牢固。而且要保证器具排列整齐美观,为达到预期目的,在做管道安装之前应选定样

四、发包人负责工作内容:

(1)、发包人提供施工所需的用水用电,即一级箱变至二级箱变电源、给水点。

(2)、发包人提供施工所用材料,暖气片、锅炉及设备、给排水材料、二次倒运设备、吊装设备。

(3)、发包人组织安全文明施工检查。

(4)、发包人组织对施工成品进行验收。

(5)、发包人有权对未能如期完成施工内容者,进行处罚,罚金不得超过合同价款3%,对施工质量不合格且较为严重者,给与处罚。

五、承包人负责工作内容:

(1)、由承包人需要完成管理站所有采暖、锅炉、给排水安装;水箱焊接安装(容积8m3,中间有一档隔板)、以及室外专业管道施工、及其竣工验收和保修等各项工作。

(2)、负责提供电动工具和材料倒运及现场保管工作,负责二次倒运材料人工。

(3)、负责按发包人要求进行成品保护和一般缺陷处理工作。

(4)、负责按照施工图纸范围及设计规范技术标准进行施工。

(5)、承包人每天下班之前把所有用具设备清理和施工范围内的垃圾清扫工作,所有现场施工人员必须佩戴安全帽和安全带,保证施工工人安全,文明施工、保护成品。

(6)、承包人按项目部拟定的节点工期提前一天完成。

(7)、关于承包人工人宿舍及床铺由发包人统一提供,每间宿舍承包人需承担80元/月的费用,宿舍电费由承包方承担(按房间数平均分摊)。

(8)、承包人伙房电费由承包人承担,按电表计量收费。

(9)、承包人需保证施工连续性,合理安排施工人员,合理配置施工人数,不得消极怠工。

(10)、承包人需对发包人提供的材料、机具保管,并负责机具的维修。

六、招标工程项目特征及工程量:详见附表

七、投标保证金:

1、保证金金额:伍佰元整(¥500.00元);招标文件费:零元;

2、保证金的退还:未中标的投标人保证金将于中标通知书下发后原账户退还,中标人将于双方签订合同后原账户退还;报名后未参加招标会议,投标保证金不予退回。

3、保证金及招标文件费缴纳时间:截止到 2019 年 9 月 15 日,下午 5 点;未按规定时间缴纳保证金及招标文件费不得参加招标会议。

4、保证金账号:招商银行呼和浩特市大学东街支行;6214854710065995;收款人:张立明;

八、履约保证金:

中标价的10%,最低不低于5000元。(中标人收到中标公示后缴纳)。

九、踏勘现场:

不统一组织,投标方自行踏勘。

十、踏勘联系人:

张经理(张伟)   联系电话:15148038231

十一、报名方式:

通过 内蒙古天亚建筑安装工程有限公司官网(http://www.democraciadirecta.biz/)进行报名。(报名时明确参与投标的项目)

十二、报名截止时间:

2019年9月15日下午5:00.

十三、报名联系人:

张立明   联系电话:13948198254

十四、开标时间:

2019年9月16日,上午9点。

十五、开标地点:

内蒙古天亚公司会议室(具体地址:呼和浩特市东二环万正广场4号楼12层)

说明:

1、参与投标的人员将投标报价表统一密封,在约定的开标时间前交于开标工作人员,开标小组将在约定的开标时间进行统一开标。(投标报价表格式即招标文件的附表)

2、所有参加本次报价的劳务队,必须去踏勘施工环境,否则视其报价无效。

3、以单位名义报名、经法定代表人签署的授权委托书(代理人必须为现场开标人员)。

                                                  2019年9月7日


附表:

项目特征及工程量

序号

工程名称

项目特征及内容

单位

工程量

单价

总价

备注

1

管理站采暖、给排水工程

1、安装暖气片22组,安装室内管道及支架,包括二次倒运人工。

2、安装卫生间、操作间餐厅给排水以及洁具,包括室内挖土、二次倒运人工。

3、安装锅炉一台(额定热功率0.09MW),包括烟囱水箱(8m3)焊接安装及配套设备全部安装,包括二次倒运人工。

4、含室外给水管道(35米DN40)排水管道36米(DN100)、落水管道安装16米(DN100)及采暖管道焊接安装114米(≯DN50),包括防腐保温及二次倒运人工。

465



1、检修库162平米。

2、锅炉房、卫生间、办公室、配电间183.6平米。

3、操作间、休息室餐厅120平米。

合计




说明:提供     增值税专用发票

工程量计算要求及规则:

1、最终结算工程量按照深化设计后的图纸进行计算(不计损耗)。

2、工程质量要求:合格。

3、计划工期9月18日-10月13日,计划竣工时间根据现场实际情况可能调整。

投标人确认(签字):                                               日期:


   合同编号:TY---项目部编号---2017-03

               工程

施工劳务分包合同

工程名称                               

工程劳务发包人:内蒙古天亚建筑安装工程有限公司

工程承包人:                                                      

签订日期        年    月   日

工程劳务发包人:内蒙古天亚建筑安装工程有限公司(以下简称发包人)

工程承包人:                                  (以下简称承包人)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人与承包人就                       工程劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

1、分包工程概况

工程名称:                                             

工程地点:                                             

工程劳务分包范围:                                 

工程分包工作内容由承包人完成的工作包括从施工准备、施工、试验、试运配合、竣工和保修等各项工作。

具体包括但不限于以下内容:

由承包人完成的工作包括从施工准备、施工、试验配合、竣工和保修等各项工作,具体包括但不限于以下内容:

(1)负责分包工程范围内设计图纸、变更、图纸会审、联系单、施工方案、临时系统等施工要求的所有工作;

(2)负责设备和材料运输及现场保管工作;

3)负责施工及公共区域内的文明施工、垃圾清理(清理至业主指定地点)、临时性措施、安全设施的搭拆维护及整理;

(4)负责配合填报符合规定的质量验收单、竣工资料、施工记录和安全记录等;

(5)负责按发包人要求进行成品保护和一般缺陷处理工作;

(6)负责发包人提供剩余材料的保管、回收和包装物的回收工作;

(7)负责按发包人要求提供材料计划、配合工程发包人对用于工程材料的核算稽查工作;

(8)负责现场施工水源点、二级电源箱以后施工用水用电设施的安拆及维护工作(水电设施由劳务承包人自备,费用已包括在合同价中),工作人员应持证上岗;

(9)负责现场施工测量放线工作,发包方只提供测量控制点、放测单位工程四角控制大轴线,承包方放具体的基础轴线,配备水准仪、经纬仪等测量仪器。

(10)单项系统工程工期、质量、安全、文明施工、进度按要求达标如有不达标项按相应比例扣除,并承担相应经济损失。

以上工作所发生的费用已包括在本合同各单项工程的报价中,发包人不再对承包人支付以上工作所发生的任何费用。

2、分包工程价款

采用固定综合单价承包,具体详见本合同第16条中有关价款说明。

3、工   期

本劳务分包工程计划开工日期:     年   月    日   

本劳务分包工程计划竣工日期:     年    月   日   

具体工期安排满足建设单位及发包人的总体工期要求,工期变化,费用不予增加。

4、工程质量

4.1 本工程分包质量标准双方约定为:全面执行施工图纸质量要求、国家和行业颁布的最新质量检验评定标准,合格率100%,满足实现高标准达标投产、满足建设单位整体质量要求。

5、标准规范

本合同适用标准规范如下:

(1)国家与本工程有关的各种现行有效版本的技术规范和规程。

(2)设计院和制造厂家技术文件的质量标准和要求。

(3)无相应标准、规范时按建设单位和发包人要求的标准执行。

6、组成分包合同文件及解释顺序:

(1)本合同;

(2)本合同附件;

(3)本劳务分包项目的施工图纸;

(4)合同履行过程中,发包人和承包人协商一致的其他书面文件。

7、图纸

7.1发包人应向承包人提供图纸套。

8、项目经理

8.1 发包人委派的担任驻工地履行本合同的负责人为      ,职务: 项目经理, 职称:          。

8.2 承包人委派的担任驻工地履行本合同的负责人为       ,职务:项目经理 ,职称:     

9、发包人义务

9.1 组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行本合同条款,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期、质量、安全向建设单位负责。

9.2   除非本合同另有约定,工程劳务发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间为:工程开工前三天具备施工条件。

(2)发包人向承包人提供相应的水准点与坐标控制点交验时间、要求与保护责任为:开工前三天现场交验,其后由工程承包人负责保护。

9.3 按本合同约定,向承包人支付劳动报酬。

9.4 负责与建设单位、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

10、承包人义务

10.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向发包人负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作,特殊工种(电工、信号工、起重工、驾驶员等)必须持证上岗。

10.2承包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月月底前天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按发包人要求提交月、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经发包人批准后严格实施。

10.3 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

10.4承包人必须保证和满足工程施工用工,不能因季节等因素影响工期进度;如果因季节等因素造成了劳动力不足,影响了工期进度,承包人应承担由此引起的一切经济损失,向发包人按结算总价的 10 %支付违约金。根据建设单位工期或工序要求,需进行夜间施工,承包人应无条件服从,合理组织施工,不增加任何费用。

10.5承包人应接受发包人及有关部门的管理、监督和检查;接受发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局。

10.6 按发包人统一规划堆放材料、机具,按发包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作。承包人自行解决生活临时设施,费用由承包人自行承担。

10.7 按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合发包人办理交工验收。

10.8按发包人要求做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因承包人责任发生损坏,承包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;

10.9妥善保管、合理使用发包人提供或租赁给承包人使用的机具、周转材料及其他设施;若有丢失、损坏由承包人赔偿,并承担由此造成的一切经济损失。

10.10承包人须服从发包人转发的建设单位及监理工程师的指令。

10.11   除非本合同另有约定,承包人应对其作业内容的实施、完工负责,承包人应承担并履行本合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

10.12 承包人必须服从发包人的各工程施工现场间的应急调动和统筹安排。在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意将正在作业的人员调走。承包人应对施工范围内的各种操作和施工方法的适用性、稳定性、安全性负责,并对其财产和人员办理保险承担相关费用。

10.13承包人必须及时发放工资,也不能因发包人暂时没有拨付工程款而不发放工资,承包人不得出现民工上访、聚众闹事、妨碍工作等行为,若发生上述行为发包人有权解除本合同并要求承包人赔偿损失。承包人应与劳动用工人员建立劳动关系,应采取实名劳资发放制度,建立劳资台帐,承包人应承担下述有关的全部损失和索赔:

   A、任何因在施工场所、施工过程中造成的承包人人员伤亡以及承包人工作人员因工作原因发生的任何工伤、意外伤害事故。

   B、任何财产损失。

   C、任何承包人与其它单位的经济、法律纠纷。

上述事件系在工程实施期间直至工程竣工验收交付发包人之日以及在承包人履行质量保证义务、保修过程中引起或发生的,承包人还应保障承担为此及与此有关的一切索赔/诉讼/损害赔偿/诉讼费/律师费/和其它开支。发包人因上述原因支付或承担了上述费用的,承包人应将发包人承担或支付的费用支付发包人,承包人拒绝支付的,发包人有权从其工程结算款中扣除。

11、安全施工与检查

11.1 承包人必须设专职安全员,专职安全员须持有安全主管部门颁发的安全员上岗资格证书并纳入本工程项目管理系统中。专职安全员姓名              

11.2   承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受建设单位及发包人安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由承包人承担。

12、安全防护

12.1   承包人在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、工作服装、安全带及其他保护用品),必须从发包人的安监部门领用,费用(合理费用)由承包人承担。承包人应确保施工人员严格按照规定使用安全保护用品。

12.2   承包人应严格按照规定采取工程安全防护措施。

12.3   如承包人安全防护措施不到位或施工人员未按规定使用安全防护用品,施工期间产生的任何安全事故责任及造成的损失均由承包人承担。

13、事故处理

13.1发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并报告发包人,同时按照国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

13.2发包人和承包人应按照有关规定分清事故责任,并由事故责任方承担相应责任。发包人和承包人对事故责任有争议时,应按照相关部门的认定处理。属承包人责任,应由承包人按照国家的有关规定负责承担伤亡职工及家属的经济补偿,发包人协助承包人做好善后工作但不负责经济和法律责任;

14、保险

14.1 承包人必须为其参加劳务的所有职工办理各项社会保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,保险费用由承包人承担并支付。

14.2 保险事故发生时,承包人和发包人有责任采取必要的措施,防止或减少损失。   

15、材料、设备供应

15.1 承包人应在接到图纸后天内,向发包人提交材料、构配件供应计划,经确认后,发包人应按供应计划要求准备并及时供应。承包人应按计划单领取材料。

15.2                        由发包人提供。

15.3              以外的所有施工机具由承包人提供,相关费用包含在合同总价中。

15.4承包人应妥善保管、合理使用发包人供应的材料、设备(含专用工具、备品备件)。因承包人原因丢失、损坏或超领用工程材料,应由承包人赔偿,并承担因此造成的工期延误所发生的一切经济损失。

15.4 其它材料由承包人按照设计要求自行采购,但须向发包人物资部门提供产品合格证、材质证明等资料,承包人采购的所有材料须经发包人有关部门认可后方可用于工程。材料采购、运输、保管所发生的一切费用均由劳务承包人承担;因劳务承包人采购原因造成的一切损失均由劳务承包人承担。

15.5 属承包人承包范围的材料,若承包人委托发包人采购,结算时按领用量和采购价加采保费从工程款中一次扣除。

16、劳务报酬

16.1本工程的劳务单价为固定综合单价承包,不再调整。

16.2 采用固定综合单价方式计价,综合单价为:   

1)、

2)、

上述合同价格不仅包含完成实体工程全部费用,还应包含完成实体项目的成品保护,缺陷修复,文明施工,完工清理,周转材料的整理和归集,现场施工垃圾清运,风险因素等相关内容。

16.3综合单价包含内容:施工准备、施工、设备的调运、安装、拆除及完工清理和保修等各项工作等所应计取的全部费用,具体包括但不限于以下内容:

(1)人工费:包括施工所需的所有工种、所有工序的人工费及材料使用(材料表面进行清理)后堆放至发包方指定位置的人工费

(2)材料费:       

(3)机械费:

(4)其它费用:管理费用、各项保险费用、各种津贴、劳动保护费、冬雨季及夜间施工增加费、工具费、临时设施费、人员设备的进出场费、利润、各种地方性收费、施工措施制作及安拆费、停窝工费、现场倒运人工费、施工区域内的安全文明施工费、夜间施工费、夜间施工所需要的照明、维护等设施的购置费、日常清理及竣工清理费、材料代保管费、设备维护费、工程保修费、风险包干费等承包人应计取的所有费用。

16.4支付方式:转账支票、银行电汇或银行承兑汇票。

16.5发票要求

16.5.1承包人包人提供增值税专用(普通)发票的税率(或征收率)     %。因承包人不能按合同约定提供增值税专用(普通)发票的,承包人将负责赔偿发包人因不能核算该劳务分包成本及汇算核减企业所得税而带来“应交税费-应交企业所得税”的相应损失金额;承包人还将负责赔偿发包人因不能抵扣劳务分包增值税进项税额而带来“应交税费-应交增值税-进项税额”的相应损失金额。

16.5.2承包人按发包人审核确认的月度报表结算金额向发包人提供等额增值税专用(普通)发票。工程竣工后承包人按发包人审核确认的结算金额补齐增值税专用(普通)发票,否则发包人有权拒绝付款或顺延付款时间。

16.5.3因承包人开具的增值税专用(普通)发票不规范、不合法或涉嫌伪假、虚开的,被相关部门查实时,因此产生的一切后果责任由承包人承担并向发包人承担赔偿责任,包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。同时发包人有权拒绝支付相应款项。直至承包人重新出具合格正规的增值税专用(普通)发票。

17、工时、工程量的确认、付款比例及结算方式、履约保证金

17.1工程量的确认:

(1)工程量以施工图纸加变更、签证工程量计量。

(2)承包人于每月10日前将上月实际完成经验收合格的工程量以施工图纸和现场签证为依据向发包人上报统计报表,以发包人现场技术管理人员、生产经理、项目经理签字确认为准。

17.2 付款比例及结算方式:

(1)按承包人现场实际完成的工程量且经发包人确认的工程量结算。

(2)劳动报酬按每月完成已确认的工程量价款的70%支付,工程完工后付至80%,工程竣工验收后付至95%,剩余5%工程款待工程竣工验收合格满两年后一次性付清。

(3)劳动报酬支付时间与建设单位向发包人进度款支付时间一致:每月10日前申报上月完成产值进度款支付申请,次月底给予支付。

(4)本工程完工经验收合格后,且结算经发包人经营部门审核后确认最终结算工程量。

(5)承包人在此承诺,由于建设方(或业主)的付款迟延,或建设方(或业主)未按照与发包人约定的条件足额付款而导致发包人不能按照本合同的约定拨付工程款的,承包人不得有停工、窝工或降低施工质量、减缓施工进度的行为,更不得有组织或变相组织引起群体上访、闹事、围堵等有害工程正常施工的行为,否则应按照本合同的其他约定承担违约责任。如遇此情况,承包人承诺有垫付相应款项(含劳务费、人工工资等)的合同义务。

(6)承包人提供真实有效的劳务用工身份信息,由承包人和劳务用工共同签字确认后,提供给发包人,由发包人财务部统一发放劳务用工工人工资。

17.3履约保证金:承包人向发包人提交中标价的10%(最低不低于百分之5000元)万元履约保证金,合同签订后 3 日内交付发包人,工程竣工验收合格后无息退还承包人(期间不计利息)。如承包人未能按合同约定履行义务,发包人将扣除全部履约保证金,且承包人要对所产生的一切后果承担责任。

18、施工机具供应

18.1施工机具供应

承包人 自带 手动工具、 自带 小型工机具,小型工机具品种、规格为:所有施工机械、工机具,合同综合单价中 包含 此费用。承包人提供机具的合格证明材料给发包人报验监理及建设单位。

19、施工变更

19.1 施工中如发生对原工作内容进行变更,发包人项目经理应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人(项目经理)发出的变更通知及有关要求,进行下列需要的变更:

(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;

(2)增减合同中约定的工程量;

(3)改变工期或施工顺序;

(4)其他有关工程变更需要的附加工作。

19.2 施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担,延误的工期不予顺延。

19.3 因承包人自身原因导致的工程变更,承包人无权要求追加劳务报酬。

20、工程施工验收及配合

20.1 承包人应确保所完成施工的质量,符合本合同约定及监理、建设单位要求的质量标准。承包人施工完毕,通知发包人验收,发包人应当及时组织监理、建设单位验收,验收合格后视为完成了本合同约定工作。但发包人与建设单位间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明承包人施工质量不合格时,承包人应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的发包人的相关损失。

20.2承包人应配合发包人对其工作进行的初步验收,以及发包人按建设单位或建设行政主管部门要求进行的涉及承包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;发包人或施工场地内第三方的工作必须由承包人配合时,承包人应按发包人的指令予以配合。

20.3承包人按约定完成劳务作业,必须由发包人或施工场地内的第三方进行配合时,发包人应配合承包人工作或确保承包人获得该第三方的配合。

21、承包人施工人员的现场管理及劳务费支付

21.1 承包人必须向发包人提供施工管理人员和现场工人名单和相关证件,包括全部作业人员身份证复印件及有关证件,人员确定后应相对保持稳定。凡有变动,必须24小时内通知发包人,征得同意后方可变动,并按照前述的规定将变动信息报发包人备案,否则视为承包人瞒报、谎报,每发现一次发包人有权罚款5000元。

21.2 承包人保证所提供劳务工人名单与本人的真实一致性,并保证每次按照工资表的数额足额发放至每个人手中。每次发放后,承包人应将工资表的复印件签字确认后交发包人备案,如有弄虚作假或拒不交发包人备案的,发包人有权对承包人处以10000元的罚款,并有权直接代替承包人发放并据此作为支付凭证。如承包人发生两次以上未履行本款约定的情形,则视为承包人严重违反合同约定,发包人有权解除本合同并有权要求承包人承担100000元的违约金。

21.3承包人严禁挪用或截留、克扣劳务工资,一旦出现因拖欠工资导致施工人员(农民工)上访、聚众或采取其它方式索取工资的,一切责任全部由承包人承担。如发生以上情况,发包人有权每次做出对承包人处以100000元罚款的处罚。如因此发生两次以上的群体性事件,发包人有权解除本合同,承包人已施工的工程费用按70%进行结算,同时承包人及其所属的施工人员应立即退场。

21.4承包人严禁招用未满16岁的童工,严禁招用身体有重大疾病或不适合从事本合同约定工作的人员入场,否则无论承包人故意或过失的原因,承包人对因此发生的法律后果承担全部责任。

22、违约责任

22.1当发生下列情况之一时,承包人应承担违约责任:

(1)承包人因自身原因延期交工的,每延误一日,应向发包人支付结算价款的 2%的违约金,延误工期超过 10日,发包人有权解除本合同,承包人应将发包人已付款项全部退还发包人,并向发包人支付合同总价款3%的违约金,违约金不足以弥补发包人损失的,承包人应赔偿发包人的全部直接及间接损失。

(2)承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准时,由承包人按本合同价款总额的3%向发包人支付违约金,违约金不足以弥补发包人损失的,承包人应赔偿发包人的全部直接及间接损失。

(3)承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准,且未能达到国家规定的最低标准时,承包人应退还发包人全部合同价款,并按本合同价款总额的3%向发包人支付违约金,违约金不足以弥补发包人损失的,承包人应赔偿发包人的全部直接及间接损失。

(4)承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,由承包人按本合同价款总额的3%向发包人支付违约金,违约金不足以弥补发包人损失的,承包人应赔偿因其违约给发包人造成的全部直接及间接损失,且工期不予顺延。

22.2承包人因违反本合同应向发包人支付的违约金、赔偿金等及承包人应向发包人支付的其它费用,发包人均有权直接从应付承包人的合同价款、保证金、履约保证金、质保金中扣除。

22.3本合同提前终止或解除的,承包人应在合同终止或解除之日起 3 日内撤出施工场地,并将已完工程的全部工程资料交付发包人。承包人逾期撤出施工场地或逾期交付工程资料的,每逾期一日应按本合同约定价款总额的千分之五向发包人支付违约金,逾期超过5日,发包人有权拒付承包人全部合同价款,承包人应退还发包人已付全部合同价款。

22.4承包人应严格按照国家规定要求给其工人发放工资,因承包人拖欠工人工资发生上访等群体性事件或发包人被相关媒体曝光、被相关行政机关处罚的的,由此所发生的一切损失均由承包人承担,同时每发生一次承包人应向发包人支付违约金人民币   5000-20000   元整,发包人有权解除本合同。承包人不得以与发包人存在工程量计算差异、发包人逾期支付劳务报酬等原因拒付工人工资,否则按本款规定承担违约责任。

23、争议

23.1发包人和承包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第(2) 种方式解决争议:

(1)双方达成仲裁协议,向 呼和浩特市 仲裁委员会申请仲裁;

(2)向发包人所在地人民法院起诉。

23.2 发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果:

(1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;

(2)调解要求停止合同工作,且为双方接受;

(3)仲裁机构要求停止合同工作;

(4)法院要求停止合同工作。

24、禁止转包或再分包

24.1承包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,发包人有权单方面解除合同并依法追究承包人的责任。

25、不可抗力

25.1 不可抗力事件发生后,承包人应立即通知发包人项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,发包人应协助承包人采取措施。发包人项目经理认为承包人应当暂停工作,承包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内承包人向发包人项目经理通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生,承包人应每隔7天向发包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内,承包人应向发包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。

25.2 因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担:

(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地由发包人提供的用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由发包人承担;

(2)发包人和承包人分别承担各自人员伤亡的相应费用和损失;

(3)承包人自有机械设备损坏及停工损失,由承包人自行承担;

(4)发包人提供给承包人使用的机械设备损坏(非承包人原因造成的机械设备损坏),由发包人承担,但停工损失由承包人自行承担;

(5)停工期间,承包人应发包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;

(6)工程所需清理、修复费用,由发包人承担;

(7)延误的工期相应顺延。

25.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。

26、文物和地下障碍物

26.1 在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时,承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人项目经理,发包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门,发包人和承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用,工期相应顺延。如承包人发现后隐瞒不报或哄抢文物,致使文物遭受破坏,责任者依法承担相应责任。

26.2 劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时,承包人应于8小时内以书面形式通知发包人项目经理,同时提出处置方案,发包人项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案,发包人承担由此发生的费用,工期相应顺延。所发现的地下障碍物有归属单位时,发包人应报请有关部门协同处置。

27、合同解除

27.1 如在承包人没有完全履行本合同义务之前,总包合同或专业分包合同终止,发包人应通知承包人终止本合同。承包人接到通知后   3 日内撤离现场,发包人应支付承包人已完工程的劳务报酬。

27.2 如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因建设单位原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,发包人和承包人可以解除合同。

27.3 合同解除后,承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按发包人要求撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工作劳务报酬。

28、合同终止

28.1双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,承包人向发包人交付劳务作业成果,并经发包人验收合格后,本合同即告终止。

29、合同份数

29.1本合同一式四份,发包人执份,承包人执份。

30、补充条款

(1)因承包人原因造成施工质量、进度、安全不能满足发包人要求时,发包人有权将施工项目另行委托其它单位实施;对于承包范围内的施工措施、设计变更和尾工承包人不得以任何理由拒绝施工,如果出现拒绝执行,发包人有权委托其他单位实施。委托其他单位实施的费用以及给发包人造成的损失全部由承包人承担,结算时从承包人的工程款中一次扣除。

(2)现场文明施工由承包人负责,该费用已包含在合同价格中。若承包人现场文明施工达不到发包人要求且不及时整改,发包人有权进行处罚,发生一次处罚违约金5002000元,发生三次以上发包人有权解除本合同,将承包人清退出场。

3承包人对承包的工程项目负责保修,保修期限按国家及有关部门的规定执行。在保修期内,因承包人造成的施工质量问题,由承包人负责无偿修理并赔偿发包人相应的损失。

4发包人每月对承包人的施工进度进行考核,因承包人自身原因未能完成当周、当月施工计划,每出现一次,承包人应按发包人要求向发包人支付1000~5000元违约金,如因工程进度延误造成发包人向工程建设单位承担违约责任,承包人应按发包人向工程建设单位承担违约责任的二倍向发包人支付违约金。延误的工期承包人必须采取相应的赶工措施补回来

5承包人在接到图纸7天内上报工程量和单价承包部分预算。承包人未能按照发包人规定的时间完成上报工作,每逾期一日承包人应向发包人支付违约金人民币1000元。如第一次未能及时完成,上报时间顺延5天,如仍未能按时完成,违约金额增加至2000/天,每延误一次违约金额增加1000/天,以此类推。

6承包人于每月10日前向发包人上报上月工程量完成统计报表,未按时上报统计报表,对应工程款不予支付。

7对于其它委托项目,承包人必须在完工后一个月内办理签证手续并上报结算资料,逾期发包人将不再给予结算,损失由承包人承担

31、合同生效

(1)合同订立时间:             

(2)合同订立地点:内蒙古天亚公司办公室

(3)本合同双方约定双方签字后生效。

此页无正文

发包人:(公章)                          承包人:(公章)

内蒙古天亚建筑安装工程有限公司         

纳税人种类:                             纳税人种类:

纳税人识别号:91150100MA0MXM7956             纳税人识别号:     

地址:内蒙古呼和浩特市如意开发区             地址:

万正尚都4幢12层1206号

开户行:中国银行呼和浩特市新华支行            开户行:

帐号: 152417143191                          帐号:

电话:0471-3272618                            电话:

法定代表人:                            法定代表人:

委托代理人:                           委托代理人:

   


会员登录
登录
其他帐号登录:
我的资料
留言
回到顶部